Договор на выполнение научно-исследовательских работ. Образец заполнения и бланк 2020 года

Договор на выполнение научно-исследовательских работ

Договор на выполнение научно-исследовательских работ. Образец заполнения и бланк 2020 года
г. __________ «___»________ ____ г. _____________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, (наименование) (Ф.И.О.) действующ___ на основании _______________________________, с одной стороны, (Устава, доверенности и т.д.

) и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование) в лице ____________________, действующ___ на основании ___________________, (Устава, доверенности и т.д.) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу в сфере ______________________________________. (тематика исследования)

1.2.

Научные, технические, экономические и другие требования к указанной работе, сроки ее выполнения содержатся в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью договора (Приложение N 1).

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим договором, оформляются дополнительным соглашением.

1.4. Исполнитель имеет право привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия Заказчика.

1.5. Исполнитель обладает авторским правом на комплект документации, разработанный по настоящему договору для Заказчика.

1.6. Исполнитель не имеет права продавать, передавать или публиковать без согласия Заказчика информацию, полученную им в результате проведенной для Заказчика работы.

1.7. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Изменение или расторжение договора оформляется письменным соглашением сторон.

2.1. Исполнитель вправе под свою ответственность вносить изменения в решение как частных, так и узловых технических вопросов, в методику и содержание исследований и испытаний, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным Техническим заданием.

2.2.

Всякое согласованное с Исполнителем изменение технических требований, вносимое в процессе выполнения договора по письменному требованию Заказчика, вызывающее уменьшение или увеличение объема работ, предусмотренного Календарным планом (Приложение N 2), и требований, установленных Техническим заданием, оформляется в 30-дневный срок дополнительным соглашением сторон с приложением протокола согласования доплаты (скидки) к цене работы.

2.3. Доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от Технического задания и других требований, установленных в дополнительных соглашениях, ошибками в расчетах и т.п., производятся Исполнителем за свой счет.

2.4. В случае когда после оплаты работы у Заказчика выявятся дополнительные замечания или претензии, ему предоставляется право заявить их Исполнителю в течение _____ дней после вручения Заказчику научно-технического отчета.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика произвести необходимые исправления в выполненной работе без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы программ работ и темы. Срок внесения исправлений согласовывается сторонами.

2.5. Разработанная согласно договору научно-техническая документация должна содержать научно-техническое и экономическое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами.

Документация передается Заказчику в подлинниках, в дубликатах __________ экз., в копиях _________ экз.

2.6. Если в процессе выполнения работы Исполнитель выяснит нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель вправе приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления.

В этом случае стороны обязаны в ________ срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы.

2.7. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения научно-исследовательской работы, предусмотренной договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.8. Вопрос об использовании (в том числе передаче) Исполнителем результатов работ, выполняемых по настоящему договору, решается по согласованию с Заказчиком.

3.1. Предусмотренная договором работа выполняется в сроки, указанные в прилагаемом к договору Календарном плане (Приложение N 2).

3.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями договора.

3.3. Датой исполнения обязательств по договору в целом и по отдельным этапам считается дата подписания (утверждения) сторонами акта сдачи — приемки результатов работ (этапа).

4.1. Приемка и оценка работ осуществляются Заказчиком в соответствии с требованиями Технического задания.

4.2. Приемка работ производится Заказчиком по мере представления ее Исполнителем, но не позднее срока окончания договора. Результаты приемки, сдачи работ оформляются двусторонним актом сдачи — приемки результатов этапов работ.

4.3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику, определен Техническим заданием работ.

4.4.

Заказчик в течение трех календарных дней со дня получения акта сдачи — приемки результатов работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи — приемки результатов работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае если в положенный срок Исполнитель не получает от Заказчика подписанный им акт или мотивированный отказ от приемки работ, работа считается принятой Заказчиком.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

5.1. За выполненную работу, согласно настоящему договору, Заказчик перечисляет Исполнителю на расчетные счета и в сроки в соответствии с Протоколом о договорной цене (Приложение N 3) ______ (____________) рублей. Протокол о договорной цене является неотъемлемой частью настоящего договора.

5.2. При расторжении настоящего договора по обоюдному согласию сторон или по инициативе Заказчика Заказчик обязуется оплатить стоимость завершенных Исполнителем на момент расторжения договора работ.

6.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

6.2. Каждая сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. За просрочку выполнения работы Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы договора за каждый день просрочки, если не докажет, что просрочка обусловлена обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает (отсутствует вина Исполнителя).

7.3. Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный Исполнителем прямой ущерб в пределах общей стоимости работ по договору.

Упущенная выгода подлежит возмещению Исполнителем Заказчику в следующих случаях: ___________________________________________________________________.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего договора или в связи с ним, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

8.2. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ________________.

9.1. Срок действия договора устанавливается с «___»________ ____ г. по «___»________ ____ г.

9.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

10.1. После исполнения сторонами обязательств, вытекающих из настоящего договора, права на использование результатов работы на территории _______________________ (государство, регион и т.п.) в сфере _________________________________ (отрасль экономики) принадлежат Заказчику.

10.2. Заказчик ______________ (вправе, не вправе) передавать указанные в п. 10.1 права другим лицам.

10.3. Исполнитель вправе использовать результаты работы по настоящему договору для собственных нужд, в том числе в собственной научной, коммерческой и иной деятельности.

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

Заказчик: ____________________________________________________________, расчетный счет N ________________ в _____________________________ отделении ______________________________________ банка г. __________________________. Исполнитель: _________________________________________________________, расчетный счет N ________________ в _____________________________ отделении ______________________________________ банка г. __________________________.

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:

1. Техническое задание (Приложение N 1).

2. Календарный план проведения работ (Приложение N 2).

3. Протокол о договорной цене (Приложение N 3).

Заказчик: Исполнитель: _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ «___»________ ____ г. «___»________ ____ г. М.П. М.П.

Источник: https://blank-obrazets.ru/dogovor_na_vypolnenie_nauchno_issledovatelskix_rabot.htm

Приложение N 1. Типовой контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | ГАРАНТ

Договор на выполнение научно-исследовательских работ. Образец заполнения и бланк 2020 года

Приложение N 1

Типовой контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2015 г. N 1180)

Государственный (муниципальный) Контракт (Договор)*(1) N_______________ (номер Контракта (Договора) на выполнение____________________________________ *(2) _________________________ «____»_______________20___г. (место заключения (дата заключения Контракта Контракта (Договора) (Договора) ________________________________________________________________________, (наименование Заказчика)именуем___в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________________________________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)действующ__ на основании________________________________________________, (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)и_______________________________________________________________________, (наименование Исполнителя)именуем__в дальнейшем «Исполнитель», в лице______________________________________________________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)действующ____на основании_______________________________________________, (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь___________ *(3)принятому по результатам проведения _____________________________________ (способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»______________________________________________________________________», (объект закупки)в целях обеспечения»_______________________________________________________________________»(реквизиты и наименование задачи, мероприятия программы (непрограммного направления расходов) заключили настоящий Государственный (муниципальный) Контракт (Договор) навыполнение_______________________________________________________________ (наименование работ (научно-исследовательские работы_________________________________________________________________________ (фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования,прикладные научные исследования и экспериментальные разработки), опытно- конструкторские работы, технологические работы)(далее — Контракт (Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Контракта (Договора)

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить_________________________________________________________________________ (наименование работ (научно-исследовательские работы (фундаментальные научные исследования, поисковые научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные разработки) опытно-конструкторские работы, технологические работы)по проекту_________________________(далее — Работы) и передать полученные наименование темы проектапри выполнении Работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренныхКонтрактом (Договором). 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образомвыполненные Работы, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта (Договора) впорядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (Договором). 1.3. Выполнение Работ по Контракту (Договору) осуществляетсяв_______________________________________ этап________ *(4). (количество этапов выполнения работ)

1.4.

Наименования, виды Работ по Контракту (Договору), требования, предъявляемые к выполнению Работ, включая параметры, определяющие качественные и количественные характеристики Работ, особые условия выполнения Работ, место выполнения Работ, требования к результатам Работ, требования к отчетной документации *(5) и другие условия исполнения Контракта (Договора) определяются в Техническом задании на выполнение Работ (приложение N 1 к Контракту (Договору) (далее — Техническое задание).

1.5. Сроки выполнения Работ, последовательность действий Исполнителя при выполнении Работ, изложенная в хронологическом порядке по дате завершения каждого отдельного этапа (вида работ), устанавливаются в Календарном плане выполнения Работ (приложение N 2 к Контракту (Договору) (далее — Календарный план).

II. Общие положения Контракта (Договора)

2.1. Требования к выполняемым Работам:

2.1.1. Работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом.

2.1.2. Перечень научной и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику в составе отчетной документации, определяется в Техническом задании.

2.1.3. Работы (результаты Работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются Контрактом (Договором) и (или) законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом (Договором).

2.1.5. Датой начала выполнения Работ является дата подписания Контракта (Договора) Сторонами, если иное не установлено в Техническом задании.

2.1.6. Работы по Контракту (Договору) (отдельные этапы Работ по Контракту (Договору) должны быть полностью выполнены Исполнителем, и отчетная документация в установленном Контрактом (Договором) порядке передана Заказчику в срок, указанный в Техническом задании и Календарном плане.

В случае невозможности достижения результатов при проведении фундаментальных и поисковых научных исследований Исполнитель передает результат, теоретически и экспериментально доказывающий невозможность решения поставленной задачи.

2.1.7.

Датой окончания выполнения Работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ по Контракту (Договору) *(6) либо акта сдачи-приемки Работ по отдельному этапу Контракта (Договора). Дата окончания выполнения Работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) не может быть позднее даты, указанной в Техническом задании и Календарном плане.

2.1.8. Досрочное выполнение Исполнителем Работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) возможно после согласования с Заказчиком.

Оплата досрочно выполненных работ по Контракту (Договору) (отдельного этапа выполнения Работ по Контракту (Договору) производится в сроки, установленные Контрактом (Договором), если сторонами не будут согласованы иные сроки при согласовании досрочного выполнения исполнителем Работ.

2.1.9. Результат Работ может иметь маркировки, наклейки, знак охраны авторского права и иные знаки, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.10. Если результат Работ подлежит упаковке, то требования к упаковке определяются в Техническом задании.

Источник: https://base.garant.ru/71300624/ee9753586947f35135b65aed7a30547c/

Pravo-consut
Добавить комментарий